房屋裝修圖合同7篇

時(shí)間:2023-02-04 作者:Iraqis 合同范本

我們在寫合同的時(shí)候,一定要注意其中的內(nèi)容是齊全的,通過寫合同我們可以更好的維護(hù)自己的權(quán)益,保障自己的利益,下面是范文社小編為您分享的房屋裝修圖合同7篇,感謝您的參閱。

房屋裝修圖合同7篇

房屋裝修圖合同篇1

________有限公司(以下簡稱甲方)為統(tǒng)一和提高_(dá)__________________________(以下簡稱乙方)的店面和產(chǎn)品形象。為乙方營造更好的銷售環(huán)境,經(jīng)雙方協(xié)商,本著自愿、平等、互惠、互利的原則,達(dá)成如下協(xié)議:

1.自協(xié)議簽定之日,甲方負(fù)責(zé)為乙方提供店面整體設(shè)計(jì)及裝修。裝修內(nèi)容包括:

門頭廣告牌的設(shè)計(jì)、制作、安裝;

產(chǎn)品形象墻的設(shè)計(jì)、制作、安裝;

產(chǎn)品展示架的設(shè)計(jì)、制作、安裝;

店內(nèi)主體色調(diào)的.制定、粉刷;

店內(nèi)棚頂?shù)跗斓脑O(shè)計(jì)、制作、安裝;

甲方免費(fèi)為乙方提供樣板一套、安裝工作服四套及各種證書和產(chǎn)品說明。

2.自協(xié)議簽訂之日起,乙方需向甲方交納裝修保證金人民幣_____________元整。

3.乙方在協(xié)議簽訂之日起一年內(nèi)不得兼營其它品牌或與甲方有沖突的產(chǎn)品,否則將扣除乙方的裝修保證金。

4.甲、乙雙方合作滿一年后,乙方能很好的維護(hù)甲方的產(chǎn)品形象,并無違約情況,甲方將如數(shù)返還乙方的裝修保證金(返款方式以地板兌現(xiàn))。

5.本協(xié)議一式3份,甲方2份,乙方1份。

6.本協(xié)議修改由雙方協(xié)商解決。

7.本協(xié)議自雙方蓋章之日起生效至_______年_______月_______日終止。

甲方:__________________乙方:__________________

辦公地址:______________辦公地址:______________

開戶銀行:______________開戶銀行:______________

帳號:__________________帳號:__________________

郵編:__________________郵編:__________________

電話:__________________電話:__________________

傳真:__________________傳真:__________________

代表人(簽字):________代表人(簽字):________

_______年______月_____日_______年______月_____日

房屋裝修圖合同篇2

原告:_____________裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司

法定代表人:______________,_____________裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司董事長。

被告:_________________,男,_____年_____月_____日出生,漢族,住__________市__________區(qū)__________路27號院1號樓25號。

訴訟請求

一、判令被告支付原告工程款______元,違約金______元;

二、本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。

事實(shí)與理由

原告于_____年_____月_____日同被告簽訂《建筑裝飾裝修工程施工合同》,合同約定由原告承包被告發(fā)包的_____________項(xiàng)目,合同價(jià)款為人民幣72萬元,雙方約定合同生效后由被告分四次向原告支付,具體付款方式為:_________________簽訂合同當(dāng)日支付42萬元;本項(xiàng)目二樓、三樓地下室及一樓后包房完工支付20萬元;項(xiàng)目整體完工后三個(gè)月至一百天內(nèi)支付9萬元,并約定如在一百天后支付每延期一天被告應(yīng)按照1000元/天的標(biāo)準(zhǔn)向原告支付滯納金(違約金);工程驗(yàn)收12個(gè)月后20天內(nèi)支付剩余1萬元。合同簽訂后,原告如約履行了合同義務(wù),而被告卻在支付第一筆合同價(jià)款和第二筆價(jià)款的一半(即1萬元)后以種種理由推拖支付剩余款項(xiàng)。由此給原告造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失,為維護(hù)原告的合法權(quán)益,特依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第119條之規(guī)定訴至貴院,請依法判決,以維護(hù)原告的合法權(quán)益。。

此致

__________市__________區(qū)人民法院

具狀人:______________裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司

_____年_____月_____日

附:合同副本__________份。

本訴狀副本______份。

其它證明文件_____份。

房屋裝修圖合同篇3

發(fā)包方(甲方):xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

承包方(乙方):xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

依照《中華人民共和國合同法》、建設(shè)部《住宅室內(nèi)裝修管理辦法》及其他有關(guān)法律法規(guī),結(jié)合家裝工程施工特點(diǎn),雙方協(xié)商一致,簽定本合同。

一、工程概況

1、工程地址:xxxxxxxxx.

2、建筑面積:xxxxxxxxx㎡.

3、戶型:xxxxxxxxx室xxxxxxxxx廳xxxxxxxxx衛(wèi),為平層□,或錯(cuò)層□,或復(fù)式□,或別墅□。(□為確定的內(nèi)容,以√或×表示,下同。)

4、承包方式:雙方商定采用下列第xxxxxxxxx種方式承包:①乙方包工、包輔助施工材料、包全部□或部分□主材(以“甲方委托乙方代購主材清單”為準(zhǔn))。②乙方包工、包輔助施工材料,甲方提供主材(見甲方提供材料明細(xì)表)。③其他方式xxxxxxxxx.

5、施工內(nèi)容:(附施工說明、施工圖及工程報(bào)價(jià)單)。

6、施工日期:xxxxxxxxx年xxxxxxxxx月xxxxxxxxx日至xxxxxxxxx年xxxxxxxxx月xxxxxxxxx日。

7、合同付款:(大寫)xxxxxxxxx元??⒐ず髶?jù)實(shí)復(fù)核結(jié)算□;合同款包干□。

8、支付方式:合同簽定后,甲方預(yù)付xxx%工程款xxxxxxxxx元;水電等隱蔽工程驗(yàn)收后支付xxx%工程款xxxxxxxxx元;家私、天花、廚衛(wèi)等中間工程驗(yàn)收后支付xxx%工程款xxxxxxxxx元和追加工程款xxxxxxxxx元。工程竣工驗(yàn)收合格后xxx日內(nèi)支付xxx%的尾款xxxxxxxxx元。

9、甲方向乙方支付定金和工程款時(shí),應(yīng)認(rèn)真核對乙方收款印鑒,取得乙方蓋有“財(cái)務(wù)專用章”的收據(jù)或發(fā)票,除此以外的憑證,乙方不認(rèn)可。

二、施工圖紙

雙方商定施工圖紙采取下列第xxxxxxxxx種方式提供:

1、甲方自行設(shè)計(jì)提供施工圖紙,圖紙一式二份,甲乙雙方各一份。

2、甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙一式二份,甲乙雙方各一份。設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫)xxxxxxxxx元。(此費(fèi)用由甲方支付□;此費(fèi)用予以減免□)。

三、甲方工作

1、若由甲方自行設(shè)計(jì)的,開工前向乙方提

供確認(rèn)的施工圖紙和施工說明,并進(jìn)行現(xiàn)場交底。

2、審核和確定乙方設(shè)計(jì)的施工圖紙、施工說明及提出交的工程報(bào)價(jià)單,并分別鑒字認(rèn)可。

3、開工前尾乙方入場施工創(chuàng)造條件,包括搬清家內(nèi)家具、陳設(shè),和歸堆、遮蓋,以不影響施工尾原則。

4、提供施工所需的水、電。辦理施工所涉及的申請手續(xù)及支付相關(guān)費(fèi)用。

5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系。

6、及時(shí)提供符合設(shè)計(jì)要求、正規(guī)廠家合格的自備材料和設(shè)備。

7、組織好工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監(jiān)督和隱蔽工程、中間工程及竣工階段的質(zhì)量驗(yàn)收。

四、乙方工作

1、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全法和環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按雙方確定的設(shè)計(jì)圖紙和施工說明進(jìn)行施工,按期保質(zhì)完成裝修工程。

2、若由乙方設(shè)計(jì),開工前向甲方提供雙方確定的施工圖紙和施工說明,并進(jìn)行現(xiàn)場交底。

3、施工中不得拆改承重結(jié)構(gòu)、暖通及燃?xì)庠O(shè)施,如確需拆改須由甲方到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。

4、確保裝修質(zhì)量,尤其是水、電等隱蔽工程的質(zhì)量,嚴(yán)防滲漏堵塞。裝修期間和保修期內(nèi)如發(fā)生施工造成的質(zhì)量問題,負(fù)責(zé)返工返修,費(fèi)用自負(fù)。

5、遵守有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,做好現(xiàn)場安全保衛(wèi)工作,處理好施工擾民問題及與四鄰的關(guān)系。

6、保護(hù)好原居室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定地點(diǎn)。

7、組織好工程質(zhì)量的自檢和甲、乙雙方(第三方監(jiān)理也參加)共同進(jìn)行隱蔽工程、中間工程和竣工驗(yàn)收。

五、工程監(jiān)理

本工程實(shí)行工程監(jiān)理,甲乙雙方共同委托xxxxxxxxx監(jiān)理公司對本工程進(jìn)行監(jiān)理,甲方付監(jiān)理費(fèi)xxxxxxxxx%,乙方支付xxxxxxxxx%□;甲方單獨(dú)與監(jiān)理公司訂立家裝工程監(jiān)理合同,由甲方支付監(jiān)理費(fèi)□。

六、工期

1、乙方應(yīng)按合同期限完成整個(gè)工程,不得無故拖延工期,除甲方變更設(shè)計(jì)方案和停電、停水等不可抗力因素導(dǎo)致停工xxx小時(shí)以上等原因外,工期每拖延xxx天,由乙方支付甲方工程總造價(jià)千分之xxx的違約金。

2、由于甲方原因?qū)е轮型就9?,工期順延。且每停工一天,由甲方按工程總造價(jià)的千分之xxx補(bǔ)償乙方誤工費(fèi)。

3、若甲方增加工程內(nèi)容,按新增加工程量順延工期。

七、材料供應(yīng)

1、本工程甲方采購的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求、正規(guī)廠家的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)現(xiàn)場。如因質(zhì)量問題、規(guī)格差異或“三無”產(chǎn)品造成損失,由甲方自行承擔(dān)。

2、凡由乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,其品牌、規(guī)格、單價(jià)、產(chǎn)地及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)須經(jīng)甲方檢驗(yàn)后才能使用,否則造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

八、工程變更

1、工程項(xiàng)目及施工方式如需要變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期(附裝修工程變更單);

2、無敵未按期支付工程款的,工期相應(yīng)順延。

3、若甲方中途要求變更設(shè)計(jì),影響到乙方已購回的材料、已定制的成品、半成品的施工,且無法調(diào)整的,損失由甲方承擔(dān)。

九、工程質(zhì)量驗(yàn)收及保修

1、工程以雙方確認(rèn)的施工圖紙、施工說明、設(shè)計(jì)變更等內(nèi)容為依據(jù)

,以《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(xxxxxx)為質(zhì)量評定的最低標(biāo)準(zhǔn);以《建筑裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量10項(xiàng)強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)》和《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》為室內(nèi)環(huán)境達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。

2、在水、電等隱蔽工程完工后,甲乙方應(yīng)共同進(jìn)行中間工程驗(yàn)收。如甲方不按時(shí)參加,乙方可自行驗(yàn)收,甲方予以承認(rèn)。

3、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方接到驗(yàn)收通知后應(yīng)按通知時(shí)間參加驗(yàn)收,辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方不能及按時(shí)參加,乙方可自行驗(yàn)收,甲方予以承認(rèn)。

4、在隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收過程種甲、乙雙方(第三方監(jiān)理也參加)確認(rèn)的質(zhì)量問題,由乙方負(fù)責(zé)返修(返工)并承擔(dān)費(fèi)用和工期;在竣工驗(yàn)收中確認(rèn)的質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)返修(返工)并承擔(dān)費(fèi)用,但不再承擔(dān)工期。

5、未辦理驗(yàn)收交付手續(xù),甲方使用房屋視為質(zhì)量驗(yàn)收合格,由此引起的后果由甲方負(fù)責(zé)。

6、工程竣工后,乙方負(fù)責(zé)對所施工項(xiàng)目進(jìn)行保修,并出據(jù)《保修單》,保修期未貳年。

十、違約責(zé)任

1、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),擅自決定拆改房屋結(jié)構(gòu)和煤氣表管,采暖、給排水主要管線,造成的損失和責(zé)任由甲方承擔(dān)。

2、未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),未辦理有關(guān)手續(xù),乙方擅自拆改房屋結(jié)構(gòu)或煤氣表管,采暖、給排水主要管線,造成的損失和責(zé)任由乙方承擔(dān)。

3、再施工過程中,甲方未與乙方代表協(xié)商私自要求工人更改施工內(nèi)容,所引起的質(zhì)量問題由甲方承擔(dān)責(zé)任。

4、若因違反施工規(guī)范,安全操作規(guī)程,防火法規(guī)、環(huán)保規(guī)定和雙方其他約定,對乙方自身和對甲方造成損失,由乙方承擔(dān)責(zé)任。

5、因一方原因,合同無法履行和繼續(xù)履行時(shí),應(yīng)通知對方,辦理合同終止手續(xù),并賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。若不辦理合同終止手續(xù),擅自停止履約,違約方應(yīng)承擔(dān)違約金,并賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。(違約金按合同金額的xxx%支付,設(shè)計(jì)費(fèi)按xxxxxxxxx元/平方米建筑面積支付)。

十一、爭議或糾紛處理

1、本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議可采取協(xié)商解決或xxxxxx建筑裝飾學(xué)會家裝委員會申請調(diào)解。

2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解或協(xié)商、調(diào)解不成時(shí),甲乙雙方同意以第xxxxxxxxx種方式解決:

(1)xxxxxx仲裁委員會仲裁;

(2)向人民法院提起訴訟。

十二、其它xxxxxxxxx.

十三、附則

1、本合同一式xxx份,雙方各執(zhí)xxx份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包,否則合同生效。

3、合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。

甲方(簽章):xxxxxxxxxxxx乙方(簽章):xxxxxxxxxxxxxxx

日期:xxxxx年xxxx月xxxx日日期:xxxxxx年xxxx月xxxx日

房屋裝修圖合同篇4

發(fā)包人(甲方):xxxxxx

承包人(乙方):xxxxxx

依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家庭居室內(nèi)裝飾裝修有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:

第一條 裝修內(nèi)容

1、地 點(diǎn):

2、承包范圍:

3、承包方式:雙方商定采取下列第

第二條:雙方責(zé)任

1、從合同簽定后 天開始施工。

2、嚴(yán)格按照發(fā)包人的要求進(jìn)行施工。

3、承包人必須保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、水、暖、電、管線等。

第三條 關(guān)于工期

1、期限 天,開工日期 年x月x日,竣工日期 年 月 日。

2、如相互造成施工延續(xù),賠償對方 %違約金。

第四條 關(guān)于材料要求

雙方商定后施工。

本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。自合同簽訂后生效。施工完畢后自動(dòng)失效。

甲方(公章):xxx 乙方(公章):xxx

法定代表人(簽字):xxx 法定代表人(簽字):xxx

xxx年x月x日 xxx年x月x日

房屋裝修圖合同篇5

委托方(甲方):

承接方(乙方):

甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢、電器及燈飾安裝。為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同),以便共同遵守。

第一條:工程概況

1、工程地址:

2、居室規(guī)格:

3、委托方式:包工包料。

4、工程開工日期:

5、工程竣工日期:

6、工程總天數(shù):60天。

第二條:工程價(jià)款

工程價(jià)款:元整(小寫:元整)。

第三條:質(zhì)量要求

1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。詳見《家庭裝潢工程材料決算清單》。

2、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照t30-1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。

3、施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。

4、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。

第四條:材料供應(yīng)

1、乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。詳見《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。

2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。

第五條:付款方式

1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付20%工程材料款和施工工費(fèi)的10%;當(dāng)工期進(jìn)度過半,甲方即第二次付施工工費(fèi)的40%。剩余30%尾款待甲方對工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。

2、工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng),詳見《家庭裝潢工程工程項(xiàng)目變更表》,雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同,并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價(jià)款,當(dāng)場結(jié)清。

第六條:本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。

第七條:本合同一式二份,甲、乙雙方各持一份。

第八條:本合同自簽訂之日起生效。

甲方:乙方:

開戶行:

地址:

賬號:

房屋裝修圖合同篇6

本合同雙方當(dāng)事人:

發(fā)包方(以下簡稱甲方):

姓名 住??

承包方(以下簡稱乙方):

姓名 住??

根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就裝修工程的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:

1、工程地點(diǎn)

2、工程承包方式:

3、工程期限 天

開工日期 年 月 日

竣工日期 年 月 日

4、雙方商定,本工程的價(jià)款為人民幣(大寫)元。

5、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收。甲方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收,填寫工程驗(yàn)收單。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)。

6、本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應(yīng)在驗(yàn)收合格簽字后,即填寫工程保修單。

7、工程驗(yàn)收合格后,乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字。

8、凡因本合同雙方當(dāng)事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規(guī)及本市有關(guān)政策,受到罰款或給對方造成損失的,均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的損失。

9、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時(shí),該方應(yīng)及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的損失。

10、甲、乙雙方直接簽訂合同,本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。

11、本合同自甲、乙雙方簽字、手印后生效。

甲方(簽字、手?。?乙方(簽字、手?。?/p>

年 月 日 年 月 日

房屋裝修圖合同篇7

甲方(以下簡稱甲方):____________________

乙方(以下簡稱乙方):____________________

甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則,遵照《合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,就裝修承攬合同達(dá)成以下約定,供雙方共同遵守:

一、工程概況

1、甲方將_______房屋裝修工作,交由乙方完成,乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。

2、分項(xiàng)工程單價(jià):

(1)、仿瓷:_____元每平方米(含材料及人工)。

(2)、乳膠漆:_____元每平方米(含基層膩?zhàn)蛹叭斯?。

(3)、墻紙粘貼:_____元每平方米。

(4)、清水漆:_____元每平方米(噴漆,門及其他道具的線條不另計(jì)費(fèi))。

以上單價(jià)均按實(shí)際著漆面積計(jì)算,造型頂按水平投影面積按實(shí)計(jì)算,不按展開面積計(jì)算,不按板材計(jì)算。

3、工程量:按工程驗(yàn)收的實(shí)際工程量計(jì)算。

4、施工工期:合同簽訂之日起計(jì)算工期,總工期為_____天。

二、付款方式

1、乙方進(jìn)場7天后由甲方支付所完工程量工程款的_____%作為工程前期借支款。

2、工程竣工交驗(yàn)合格,甲方向乙方支付合同總價(jià)款的_____%,剩余_____%為工程質(zhì)保金,質(zhì)保期為_____個(gè)月。

三、甲方責(zé)任

1、辦理好工程開工的手續(xù),提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。

2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量;

3、甲方負(fù)責(zé)工程所需資源,如施工用水、電和庫房等工作必備條件,開通施工場地內(nèi)運(yùn)輸?shù)缆罚鸪F(xiàn)場內(nèi)障礙物;

4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下,按合同規(guī)定付款給乙方,不得無故拖欠;

5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督工作,對乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進(jìn)行警告、罰款等處罰;

6、甲方項(xiàng)目部根據(jù)工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工安排,乙方應(yīng)當(dāng)服從甲方安排及管理。

四、乙方責(zé)任

1、按照甲方的技術(shù)要求進(jìn)行施工,接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo),根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)和施工驗(yàn)收規(guī)范,嚴(yán)格按照施工圖或設(shè)計(jì)變更進(jìn)行施工,不得擅自更改圖紙,保質(zhì)保量的完成任務(wù),如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;

2、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備(設(shè)備需自備)、技術(shù)和勞動(dòng)力完成本工程的全部工作,不得轉(zhuǎn)包,乙方可根據(jù)工程需要聘請他人幫助完成,乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系,乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財(cái)產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負(fù)責(zé);

3、乙方要保證材料利用率,不得浪費(fèi)、破壞,不得更換甲方提供的原材料;

4、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定,做到文明施工、安全施工。

五、質(zhì)量要求

1、嚴(yán)格按照甲方要求施工。

2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。

3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。

4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

5、木制道具清水漆必須噴。

6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應(yīng)當(dāng)無條件整改,給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任;

7、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),按國家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,工程驗(yàn)收不合格,乙方負(fù)責(zé)返工并按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任;

8、甲方在使用過程中,如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題,乙方應(yīng)在接到甲方通知后3日內(nèi)組織人員維修,超過3日乙方未進(jìn)行維修的,甲方可另請他人,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

六、安全施工與檢查

1、乙方負(fù)責(zé)對其施工人員進(jìn)行安全教育,應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時(shí)接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;

2、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的安全制度與施工流程工作,采取必須的安全防護(hù)措施,消除事故隱患,施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故,所有責(zé)任由乙方承擔(dān),并承擔(dān)由此產(chǎn)生的其他一切費(fèi)用;

3、施工進(jìn)程中,甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項(xiàng)目的`安全制度和安全規(guī)定,對于違反項(xiàng)目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患,甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工,乙方同時(shí)還應(yīng)接受與其他施工人員同等的處罰。

七、違約責(zé)任

1、違反本合同約定,給對方造成損失的,應(yīng)當(dāng)賠償對方全部損失,同時(shí)向?qū)Ψ街Ц哆`約金_____%;

2、乙方應(yīng)在約定的時(shí)間完成工作成果,除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外,乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤,則工期順延,由此造成的誤工費(fèi)由甲方承擔(dān),以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤,給甲方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償金,同時(shí)每延誤一天,乙方應(yīng)按合同總價(jià)款的_____%向甲方支付違約金,延誤超過2天時(shí),甲方有權(quán)解除本合同,并不再支付合同尾款。

八、合同解除

1、合同履行完畢后,本合同自動(dòng)解除;

2、合同履行過程中,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可提前解除本合同;

3、合同履行過程中,如發(fā)生不可抗力因素,導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行,任何乙方均可要求解除本合同,無需承擔(dān)違約責(zé)任。

九、合同履行過程中如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解,協(xié)商不成的,應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟。

十、合同履行過程中,有未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

本合同一式_____份,甲乙雙方各執(zhí)_____份,自雙方簽字蓋章之日起生效,合同附件作為本合同的組成部分,具有同等法律效力。

甲方(簽章):_____________乙方(簽章):____________

年 月 日 年 月 日