相信大部分在進行合同的寫作時，都會感到非常頭疼吧，在寫合同時，我們的思維方面一定都有所提高，以下是范文社小編精心為您推薦的泥水工程合同7篇，供大家參考。
泥水工程合同篇1
發(fā)包方(全稱)：(以下簡稱甲方)
承包方(全稱)：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規(guī)，遵循平等、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。
一、 工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內容：
建筑面積： (以實際圖紙面積為準) 結構類型：
工程造價： 元人民幣(以工程最終審定結算)
工程產項批準文號：
資金來源：
開工日期：
竣工日期：
二、 工程承包范圍
承包范圍：
三、 工程計價約定與工程結算辦理
1、 本工程采用可調價合同方式。合同價款的調整因素包括：圖紙會審記要、設計變更、技術核定單、技術經濟簽證單、工程隱藏記錄、經發(fā)包方審查批準的施工方案或施工組織設計材料價格確認單、工程磋商函、會議紀要。
2、 工程計價方式：
3、 工程計價依據：
4、 工程結算辦法：
自工程竣工驗收之日起日內，承包方向發(fā)包方提交工程竣工結算資料。發(fā)包方收到工程結算書即委托有工程造價審計資質的工程造價審計進行審核，在雙方無爭議的情況下三個月內辦理工程結算審核。并出具合法的工程結算審計報告。
四、 工程價款支付方式：
1、 臨設完成七日內發(fā)包方撥付合同總價( )%預付備料款。以后每月( )日承包方向發(fā)包方提交當月完成產值報表，發(fā)包方( )日內對月完成產值進行核定，(如發(fā)包方不能在七日內完成對承包方的產值審定，則按承包方所提交的月產值進行結算的依據認定。)發(fā)包方在審核完畢( )日內向承包方支付月完成產值( )的工程進度款;主體施工驗收合格后工程款撥付至已完工程量的( )。
2、 工程竣工經發(fā)包方驗收后合格后( )日發(fā)包方向承包方支付工程總產值金額的( )，然后依據本協(xié)議第三項第四款之工程結算辦法辦理結算。若因發(fā)包方不按合同約定支付工程款，所造成的停工待料及其它經濟損失一律由發(fā)包方承擔。
3、 工程結算經審計審定后( )日內，發(fā)包方向承包方支付到工程結算審計報告工程總造價的( )，剩余工程總價的( )作為工程保修金，待工程主體、裝飾、防水、安裝等分項工程保修期滿后，分別按各項造價占工程總造價的比例退還工程保修金額。
五、 工程履約保證金：本協(xié)議簽訂( )日內承包方向發(fā)包方支付( )萬元(人民幣)履約保證金，主體至( )時退還( )萬元，主體竣工時退還剩余( )萬元保證金。
六、 材料采購：
主材及計價材料經發(fā)包方認質認價，同承包方采購，經三方(含監(jiān)理)認可后方可進場，具體實施內容在開工前專項會議紀要內約定，其余材料根據( )造價信息(施工同期)。
七、 發(fā)包方向承包方承諾按照本協(xié)議約定的期限和方式支付價款，以及其它應當支付的款項。
八、 承包方同發(fā)包方承諾按照合同約定支付履約保證金和工程建設施工、竣工，并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、 違約責任：違約方向對方支付合同價款的( 違約補償金。
十、 其他未盡事宜，雙方另行協(xié)商。
十一、 合同生效
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
泥水工程合同篇2
甲方：_______項目部
乙方：____________
根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、行政法規(guī)，雙方遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，就本項目協(xié)商一致，訂立本合同共同遵照執(zhí)行。
一、工程概況
1、工程名稱：_________________
2、工程地點：________________
3、工程量：以實際施工量為準。
二、工程內容及工期
1、工程內容：土石方巖爆破。
2、工期：根據甲方需要，乙方應保證不影響甲方的實際工期。
自公安部門批準爆破手續(xù)后開始爆破作業(yè)，如遇中雨以上(以氣象部門發(fā)布的氣象資料為準)和其它不可抗力，工期順延。
三、工程造價及付款方法
1、工程造價：工程爆破單價6.5元/m3。(該單價為綜合單價，不作任何調整，不承擔任何稅費)。
2、實際核算方式：按雙方一起共同測量的方數(shù)計算×單價。
3、工程合同一經簽訂，不受任何價格調整影響，按合同標準進行結算。
4、付款方式：本合同簽字生效后，乙方進場爆破作業(yè)開始，第一次爆破完成后，支付爆破方應付額的一半，以此類推，以后按每月底結算，在次月5日支付應付額的70%，余款30%在工程完工后一月內付清。
四、工程量核算與確認
1、爆破施工前，甲乙雙方按照實際需爆破的位置進行測量收方，并經雙方確認后簽字;
2、施工如遇甲方臨時增加的新的爆破工程量，雙方測量共同認可后方可爆破，單價不變;
3、實際發(fā)生的總爆破工程量由上術兩款方量相加后得出。
五、質量、安全及驗收
(一)工程質量
1、乙方必須嚴格按照國家頒發(fā)的爆破工作技術操作規(guī)程和爆破工程相關的法律法規(guī)，保證在安全的前提下快速安全爆破相關的工作。
2、甲方在施工條件方面有義務提供必要的幫助和支持、配合完成各項工作。甲方在施工質量等方面給予相應的指導，并隨時進行監(jiān)督檢查。
3、乙方按照甲方要求及設計圖紙進行爆破工作并達到設計標高。
4、乙方爆破塊石大小滿足機械清運要求，石塊體積不大于0.6立方米。
(二)安全管理及責任
1、乙方在進入施工現(xiàn)場以前，應辦理好爆破的一切相關手續(xù)，并報甲方審查備案。乙方要自行做好安全教育，必須注意重視安全生產，嚴格按照相關國家頒發(fā)的爆破安全操作規(guī)程施工，杜絕發(fā)生重大傷亡事故。
2、乙方在深坑作業(yè)時，必須要有防護措施。架設安全網、安全帶、安全帽，由乙方自備。
3、乙方采取先進的爆破方法，合理的施工工藝及有利的技術措施，確保周圍建筑物安全及人身安全。
4、現(xiàn)場代表：
甲方：___ 乙方：___
(三)爆破機械及現(xiàn)場爆破器材的管理
1、乙方在施工中，使用乙方自帶的爆破相關機具(如鉆孔機具、防爆毯、厚鋼板等)，乙方在開工作業(yè)前，必須對從業(yè)人員進行全面的施工技術教育和技術交底，做到每個工人全面熟悉爆破的各種機械的性能、操作規(guī)程、安全知識，指定專人操作。
2、乙方應對機具、材料妥善使用和保管，不得損壞和丟失，施工中乙方必須按施工圖紙施工，聽從現(xiàn)場施工員的指導。測量、放線由甲方負責，施工爆破現(xiàn)場所有從業(yè)人員嚴禁吸煙及用火。
六、雙方責任
(一)甲方責任：
1、按合同規(guī)定及時支付各種款項。
2、乙方進場前，清除全部石方上的植被和土層，為爆破施工創(chuàng)造條件;如不能及時提供爆破所需條件造成工期延誤，責任由甲方負責。
3、以劃線或木樁的形式，標明爆破范圍和標高。
4、協(xié)助乙方負責爆破時的人員疏散及安全警戒工作。
(二)乙方責任
1、嚴格按照國家相關法律、規(guī)定的有關安全操作規(guī)程施工。
2、結合本工程特點，編制合理、可行的爆破施工方案。
3、乙方工作人員必須持有效爆破證件方能上崗作業(yè)。
4、嚴格按照設計圖紙及甲方要求進行爆破施工，標高及范圍達到甲方設計規(guī)劃及合同中的質量要求。
5、做好爆破時的安全警戒工作，承擔爆破器材、物品的運輸、存放及管理。
6、采取必要的技術及防護措施，嚴禁產生飛石，如飛石直接造成周圍建筑及在建設施工的安全和人身安全，如出現(xiàn)違規(guī)操作造成的人身及周圍建筑物的安全責任事故，由乙方負責賠償所有損失，一切與甲方無關。
7、乙方施工人員食宿自理。
8、乙方不得將本工程轉包給第三方。
七、附件：
1、本協(xié)議經雙方簽字后生效。
2、本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。
3、因執(zhí)行本協(xié)議發(fā)生爭執(zhí)，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成，由甲方所在地人民法院判決。
甲方(蓋章) 乙方(蓋章)
法定代表人： 法定代表人：
授權代表(簽字)： 授權代表(簽字)：
年 月 日 年 月 日
泥水工程合同篇3
訂立合同合伙人：
姓名___，性別___，年齡__，住址______
姓名___，性別___，年齡__，住址______
姓名___，性別___，年齡__，住址______
第一條合伙宗旨：共同出資、合伙經營、共享收益、共擔風險。
第二條合伙經營項目和范圍：合伙承包運作定南縣鵝公鎮(zhèn)大鳳等六個村土地整理項目。
第三條合伙期限
合伙期限為半年，自20xx年5月01日起，至20xx年11月31日止。
第四條出資額、方式、期限
1.合伙人___以人民幣現(xiàn)金方式出資，計人民幣------萬元。
合伙人---------以人民幣現(xiàn)金方式出資，計人民幣-------萬元。
合伙人____以人民幣現(xiàn)金方式出資，計人民幣------萬元。
2.合伙人的出資，于__年__月__日以前交齊。逾期不交或未交齊的，應對應交未交金額數(shù)計付銀行利息并賠償由此造成的損失，其他合伙人如出資補齊合伙資金，則差額股份歸出資人所有。
3.本合伙出資共計人民幣--------萬元。合伙期間合伙人的出資為共有財產，不得隨意請求分割。合伙終止后，各合伙人的出資仍為個人所有，屆時予以返還。
第五條盈余分配與債務承擔
1.盈余分配，以出資份額為依據，均分。
2.債務承擔：合伙債務先由合伙財產償還，合伙財產不足清償時，以合伙人的出資份額為據，均擔。
第六條入伙、退伙、出資的轉讓
1.入伙：①需承認本合同;②需經合伙人同意;③執(zhí)行合同規(guī)定的權利義務。
2.退伙：①需有正當理由方可退伙;②不得在合伙不利時退伙;③退伙需提前二個月告知合伙人并經合伙人同意;④退伙后以退伙時的財產狀況進行結算，不論何種方式出資，均以金錢結算;⑤未經合伙人同意而自行退伙給合伙造成損失的，應進行賠償。
3.出資的轉讓：允許合伙人轉讓自己的出資。轉讓時合伙人有優(yōu)先受讓權，如轉讓合伙人以外的第三人，第三人應按入伙對待。否則以退伙對待轉讓人。
第七條合伙、合伙負責人及其他合伙人的權利
1.合伙共同行使的權利
①對外訂立合同;②購進常用貨物及工程用材料;③支付合伙債務;④其他涉及經營的重大事項。
2.___為合伙負責人。其權限是：①對合伙事務進行日常管理;②落實工程質量、進度;③代表合伙對外協(xié)調;④資金調用的決定權。
3.其他合伙人的權利：①參與合伙事業(yè)的管理;②聽取合伙負責人開展業(yè)務 情況的報告;③檢查合伙賬冊及經營情況;④共同決定合伙重大事項。
第八條禁止行為
1.未經合伙人同意，禁止合伙人私自以合伙名義進行業(yè)務活動;如其業(yè)務獲得利益歸合伙，造成損失按實際損失賠償。
2.禁止合伙人經營與合伙競爭的業(yè)務。
3.禁止合伙人再加入其他合伙。
4.禁止合伙人與本合伙簽訂合同。
5.如合伙人違反上述各條，應按合伙實際損失賠償。勸阻不聽者可由全體合伙人決定除名。
第九條合伙的終止及終止后的事項
1.合伙因以下事由之一得終止：①合伙期屆滿;②全體合伙人同意終止合伙關系;③
合伙事業(yè)完成或不能完成;④合伙事業(yè)違反法律被撤銷;⑤法院根據有關當事人請求判決解散。
2.合伙終止后的事項：①合伙人共同清算;②清算后如有盈余，則按收取債權、清償債務、返還出資、按比例分配剩余財產的順序進行。固定資產和不可分物，可作價賣給合伙人或第三人，其價款參與分配;③清算后如有虧損，不論合伙人出資多少，先以合伙共同財產償還，合伙財產不足清償?shù)牟糠?，由合伙人按出資比例承擔。
第十條 爭議的解決方式
合伙人之間如發(fā)生爭議，應共同協(xié)商，本著有利于合伙事業(yè)發(fā)展的原則予以解決。協(xié)商不成的可依法向人民法院起訴。
第十二條本合同如有未盡事宜，應由合伙人集體討論補充或修改。補充和修改的內容與本合同具有同等效力。
第十三條其他
_______________
第十四條本合同正本一式叁份，合伙人各執(zhí)壹份。
合伙人：________
身份證號碼 ：
合伙人：
身份證號碼：_________
合伙人：________
身份證號碼：________
____年____月____日
__
____年____月____日
泥水工程合同篇4
合同編號：______________
發(fā) 包 方：________________________________________
承 包 方：________________________________________
簽訂時間：________________________________________
簽訂地點：________________________________________
根據我國法律規(guī)定，為明確雙方在履行工程承包合同過程中的權利、義務、程序，經雙方協(xié)商后，一致同意簽訂本合同，并依照履行。
第一條 工程設計技術條件
工程名稱：____________________________________
工程地點：____________________________________
工程范圍及技術要求(本條款內容可作為合同附件列載)
1、地質資料由__________提供給設計方
2、地震烈度
2.1 地震基本烈度
2.2 鋼結構建筑抗震等級
注：氣象資料由承包方按國家現(xiàn)行規(guī)范選取
3、建筑設計規(guī)格及要求
3.1 長 度(軸線) m
3.2 寬 度(軸線) m
3.3 檐口高度 m
3.4 柱 間 距 m
3.5 跨 度(跨數(shù)) m跨
3.6 屋 面 坡 度 %
3.7 行車軌頂面高度(吊鉤高度)
3.8 柱網尺寸 m × m
4、結構設計荷載
4.1 屋面均布活荷載
4.2 樓 面 荷 載
4.3 附加懸掛荷載
4.4 行 車 荷 載
4.5 行車(單梁或雙梁)型號
4.6 行車制造廠商及操作方法
4.7 屋 面 風 機 荷 載
5、 材質設計要求
5.1 立柱、屋架梁
架梁梁
材質 構件顏色 備注
5.2 檁條 材質 構件顏色 備注
5.3 支撐 材質 構件顏色 備注
5.4 型鋼 材質 構件顏色 備注
5.5 用于圍護結構的自攻螺釘 材質 構件顏色 備注
5.6 其它材料 材質 構件顏色 備注
5.7 吊車梁 材質 構件顏色 備注
6、 屋面設計構造要求
6.1 外 層 板 品牌顏色： 板型： 備注：
6.2 玻纖保溫棉(12kg/立方米) 厚度： 有箔
6.3 內 層 板 厚度： 顏色： 板型：
6.4 透 光 板 材質： 板型： 透光度： %
6.5 天窗或通風屋脊
6.6 機械通風設施
6.7 外包角及收邊板 材質厚度： 顏色
7、 墻面設計構造要求
7.1 外 墻 板 品牌顏色： 板型： 備注：
7.2 玻纖保溫棉(kg/立方米) 厚度： 有箔： 無箔：
7.3 內 墻 板 板型： 顏色： 材質厚度：
7.4 外 墻 門 尺 寸 高： 寬： 總面積：
7.5 窗 玻璃： 厚度： 窗材質：
7.6 窗 尺 寸 長： 寬： 總面積：
7.7 雨 篷(門斗) 長： 外挑寬： 高度：
7.8 女兒墻 高度： 顏色： 厚度：
7.9 其它
7.10 外包角及門窗泛水收邊板 材質： 厚度： 顏色：
8、 其它設計要求
8.1 天溝 天溝形式： 材質： 厚度：
8.2 下水管 直徑： 材質：
8.3 基礎 由發(fā)包方施工及提供
8.5 防火等級、防火涂料 耐火時間： 分鐘： 材質：
8.6 基礎螺栓 材質根據設計要求，由______________提供。
9、 上述設計技術條件發(fā)包方已確認，作為最終設計圖紙依據。
10、 發(fā)包方提供的材料：________________________________
11、 經發(fā)包方確認由承包方采購的材料：__________________
第二條 工程承包范圍
一、±0.000以上建筑鋼結構部分及屋面、墻面(不含砌體和混凝土)，詳見第一條相關的內容和最終報價書的報價范圍。
二、±0.000以上鋼結構原輔材料采購、制造、運輸、安裝及按現(xiàn)行國家法規(guī)應由承包方支付的費用，及發(fā)包方委托的鋼結構施工圖設計。
三、本工程鋼結構建筑面積：______________(平方米)
四、本工程運輸由_________方負責，運費_______在本合同造價內。
五、本工程基礎設計由________方負責，基礎施工由發(fā)包方負責并承擔費用。
六、其它：_________________________。
第三條 工程造價
工程總造價：人民幣_____________________萬元;
大寫：______________________________________
開具發(fā)票：材料、制作費___________萬元，技術服務及安裝費___________萬元。
第四條 工程設計
發(fā)包方責任
1、發(fā)包方負責本工程基礎土建的設計。
1、發(fā)包方委托承建方負責本工程基礎土建的設計。
2、發(fā)包方委托承包方承擔±0.000以上鋼結構部分的設計，發(fā)包方提供設計所需要的工藝條件及技術條件(詳見第一條工程技術條件)并在本合同生效后三天內提供全部相關的技術條件和工藝條件，以供承包方進行設計。
3、發(fā)包方或發(fā)包方指定的設計院須對承包方的鋼結構施工圖進行審核、簽證，并在施工圖進行會審交底后作出書面確認，如在五天內仍不作出書面確認，視為已被確認。
承包方責任
1、承包方必須按現(xiàn)行國家鋼結構相關規(guī)范和發(fā)包方提供的相關資料及技術條件進行設計，發(fā)包方的超規(guī)范要求必須書面告之，承包方在國家規(guī)范允許的范圍內給予適當傾向量。
2、在合同生效，如基礎圖由發(fā)包方負責設計，發(fā)包方提供全部相關資料及技術條件后___天內，由承包方提供基礎反力和柱網布置圖，供發(fā)包方設計基礎圖;如基礎圖由承包方設計，發(fā)包方提供全部相關資料及技術條件后___天內，由承包方提供有資質設計院圖簽的土建基礎施工圖-------套。
3、承包方代表不經書面有效授權無權設立、變更、終止承包方的權利和義務，其所發(fā)出的要約與承諾必須符合本合同的條款，凡有沖突者，均以本合同條款為準。
第五條 工地代表責任
發(fā)包方駐工地代表
1、發(fā)包方任命的駐工地代表及其委托代理人、由具體管理人員擔任，并代表發(fā)包方簽發(fā)有關工程聯(lián)系單、驗收單、結算付款單等，一經該代表簽署的所有單據具有法律效力，但與本合同條款相沖突的簽單無效，以本合同條款為準。若發(fā)包方代表易人，須提前五天書面通知承包方，其后任必須全面繼續(xù)承擔前任應負的責任。
2、發(fā)包方代表或委托代理人的指令、聯(lián)系單、通知、須經其本人簽名，并以書面形式遞交承包方代表，承包方代表在回執(zhí)上簽署姓名、時間后方生效。
3、發(fā)包方駐工地代表或委托代理人：共計__________人，姓名_______________________________。
4、實行監(jiān)理公司監(jiān)理的，總監(jiān)理工程師及其委托代理人姓名：_____________授權范圍：___________________________。授權時間：______________權限___________。
承包方駐工地代表
1、承包方任命委派的駐工地現(xiàn)場代表及其委托代理人，由具備相關專業(yè)知識的人員擔任，并代表承包方簽發(fā)有關工程聯(lián)系單、驗收單、結算付款單等，該代表經授權后行使承包方進入現(xiàn)場后的權力，所簽署的聯(lián)系單、通知、驗收單具有法律效力，但與本合同條款相沖突的簽單無效，以本合同條款為準。若承包方代表易人，須提前五天書面通知發(fā)包方，其后任必須全面繼續(xù)承擔前任應負的責任，工程竣工時，代表的權力終止。
2、承包方代表的聯(lián)系單、驗收單，須經其本人簽名，并以書面形式遞交發(fā)包方代表，發(fā)包方代表在回執(zhí)上簽署姓名、收到時間后生效。
3、承包方駐工地總代表：姓名________________________。
第六條 施工準備
承包方
1、由承包方提供設計時，本合同生效并收到發(fā)包方完整準確及有效的設計條件后____________天內，向發(fā)包方提交設計圖紙，發(fā)包方在簽收圖紙后必須在五日內提出書面修改意見，逾期則視為已被確認。
2、在本合同生效及發(fā)包方提出修改意見后_________日內向發(fā)包方提供施工圖___________套，并通知發(fā)包方組織設計會審和施工圖交底會議，會后______日內，由發(fā)包方提出會審紀要和修改決定，交承包方修改設計，如有設計變更的，則工期視變更情況作相應調整，增減的工程量按報價單計算作相應調整并另簽補充合同。
3、組織原材料采購制造加工，組織施工管理人員和施工機械進場。
4、編制施工組織設計或施工方案，材料成品、半成品等進場計劃(包括用水、用電計劃)送發(fā)包方。
發(fā)包方
1、合同約定委托承包方設計的，在本合同簽訂的同時，由發(fā)包方提供本合同規(guī)定的資料及技術條件，供承包方設計，在設計完成后有義務書面確認設計。
2、承包方進場前做好本工程符合鋼結構安裝要求的混凝土基礎及預埋螺栓并驗收合格，同時提供全套土建交工資料及發(fā)包方驗收數(shù)據的結論。如無條件先做混凝土地坪的必須做好石塊地坪或夯實地坪，以保證承包方的安裝機械能隨意移動。
3、在承包方進場前，保證本工程施工所需各類車輛進出道路的暢通，以可承載汽吊通過和施工作業(yè)為最低標準;負責接通施工現(xiàn)場的施工用水及照明和動力電源(包括水表、配電板、電表)，并能滿足施工用水、用電量的需要，并負責維修。做到道路暢通，地坪平整壓實，可承載吊裝作業(yè)和堆放鋼構為準，拆遷障礙物等符合滿足鋼結構安裝的條件。
4、開工前辦理建筑許可證等。如因無建筑許可證而發(fā)生的相關責任和一切費用由發(fā)包方承擔。
第七條 工程期限
一、本工程鋼結構工期自合同簽字發(fā)包方付達定金之日起_______內完成。其中設計______天,制造_____天,安裝自進場起_____天完工.
二、發(fā)包方基礎工程完工后要求承包方進場前__________天，發(fā)包方應承包方交付土建驗收資料，承包方確認施工現(xiàn)場符合施工要求后，由發(fā)包方發(fā)出進場通知書，進場安裝時間以承包方收到進場通知書后第_________天起計算，總工期按有效工期以予以調整。
三、除下列9款以外，如遇下列情況之一,經監(jiān)理工程師或發(fā)包方現(xiàn)場代表簽證后,工期順延:
(一)、開工日期順延至下款情形消除時止
1、按施工準備規(guī)定要求，不能提供滿足作業(yè)要求的場地、水、電源，道路未能暢通，障礙物未能清除，影響進場施工時;
2、由發(fā)包方負責提供的技術資料、技術條件、驗收文件不準致使施工不能正常進行時;
3、 發(fā)包方沒有按時交付土建工程驗收資料的。
(二)、下列情況作總工期順延
4、重大設計變更，發(fā)包方提供的工程地質資料不準，致使設計改變或由于施工無法進行的原因而影響進度的，自提出變更起到變更項目完成止，作工期順延;
5、因停電、停水8小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電3天以上(每次連續(xù)4小時以上)，影響正常施工時;
6、因現(xiàn)場代表或監(jiān)理簽證不及時而影響下一道工序施工;自未簽證起，到影響消除止，作順延;
7、未按合同規(guī)定撥付定金款，工程進度款而影響施工，從應付款之日起，到以款項實際收付的時間止，工期作相應順延;
8、人力不可抗拒的因素而延誤工期及國家法規(guī)并強制性技術規(guī)程，要求必須停止作業(yè)或停工的，自應停工或停止作業(yè)起，到應復工之日止，工期順延。
9、基礎由發(fā)包方負責承擔的，由于發(fā)包方的延期或因基礎工程質量不符合設計要求而影響承包方的正常施工，或因發(fā)包方負責的其它工程項目因交叉施工而影響承包方正常施工的;自影響開始之日起，到影響消除日止，作工期順延。
四、承包方在以上情況發(fā)生后的14天內，就延誤的內容向發(fā)包方代表提出書面報告、發(fā)包方代表收到報告后應予簽收并在14天內予以答復，不予簽收的，承包方將以郵電形式予告之，告之后逾期不予答復，承包方即可視為報告內容和延期要求均被確認。
第八條 工程質量
一、本工程質量要求達到國家相關規(guī)范合格標準。
二、承包方必須嚴格按照國家有關規(guī)范標準及發(fā)包方要求精心設計，按照施工圖紙、施工說明文件進行施工，接受監(jiān)理工程師及發(fā)包方派駐代表的監(jiān)督,如果施工與圖紙不符的,發(fā)包方應自發(fā)生當天發(fā)出書面停工指令,并即時與設計單位書面聯(lián)系.
三、過程中必須遵守下列規(guī)定：
1、 由承包方提供的主要原材料、標準件，必須按有關規(guī)定提供產品質量合格證或進行驗收合格后方可用于工程。
2、 由發(fā)包方提供的主要原材料、標準件，也必須有產品質量合格證方可用于工程。
3、 材料改變或代用必須經原設計單位同意并發(fā)出正式書面通知后方可用于工程。
4、 鋼構主體工程必須經發(fā)包方派駐代表檢查、驗收簽章后，方可進行圍護系統(tǒng)的安裝。
5、 承包方應按質量驗評標準對工程進行分項、分部和單項工程質量進行評定，并及時將單項工程質量的評定結果送發(fā)包方。
6、 如承包方在施工中發(fā)生質量事故，應及時報告發(fā)包方派駐代表。一般質量事故的處理結果應送發(fā)包方;重大質量事故的處理方案，應經設計單位、質量監(jiān)督站、發(fā)包方等單位共同研究，并經設計建設單位簽證后實施。
7、 承包方發(fā)出工程竣工通知后，承包方開始對工程進行保修，保修時間為一年.
第九條 鋼結構材料的供應、 驗收
一、 發(fā)包方供應或承包方采購的材料、設備，必須附有產品合格證才能用于工程，任何一方認為對方提供的材料需要復驗的，應允許復驗，經復驗符合質量要求的，其復驗費由要求復驗方承擔;不符合質量要求的，應按有關規(guī)定處理，其復驗費由提供材料、設備的一方承擔。
二、 材料須代用的，發(fā)包方通知承包方，承包方在取得設計單位認可后，可以代用，承包方要求材料代用的，通知發(fā)包方，發(fā)包方應在兩天內給予允許或不允許的答復，兩天內不答復的，視為允許代用，承包方將代用的材料試驗報告、設計單位意見及代用后的費用函告發(fā)包方。
第十條 工程價款的支付與結算
工程價款的支付和結算，根據國家有關部門制定的工程價款結算辦法,并結合鋼結構建筑的特殊情況進行支付與結算。
一、本工程簽訂后的三日內，發(fā)包方應支付完畢合同總價的__30_____%定金，計人民幣______________萬元。
二、本工程鋼梁、鋼柱進場三日內，發(fā)包方支付合同總價的__30_____%作為工程進度款，計人民幣_____________萬元，承包方開始安裝。
三、圍護材料開始進場三日內，發(fā)包方支付合同總價的___30_____%作為工程進度款，計人民幣¬¬¬¬¬¬____________萬元，承包方開始安裝。
四、安裝竣工通知發(fā)出后的七天內付足合同總價的____97_______%，計人民幣____________萬元，余款___3___%，計人民幣____________萬元作為質保金留滯,質保期為一年,待質保期滿后三日內付清全部質保金。
五、如因發(fā)包方原因造成難以支付的情況發(fā)生，即逾期三天仍不付款，承包方將限期發(fā)包方提供有效經濟擔保，若發(fā)包方不能在承包方書面通知的期限內提供承包方認可的有效擔保，承包方有權單方中止合同的履行。
六、確因發(fā)包方拖欠工程款而影響工程進度，造成承包方的停工，窩工損失的，應由發(fā)包方承擔相關經濟損失，對延誤的工期作雙倍延長。
七、發(fā)包方不能按合同規(guī)定支付工程進度款的，且又不能在承包方限定時間內提供承包方認可的經濟擔保時，承包方有權停工并將限定合理時間內由發(fā)包方將工程抵押給承包方，不辦理抵押或不按時辦理的，承包方將申請人民法院對在建工程強制留置拍賣并在拍賣后取得優(yōu)先受償。受償全部工程款后，承包方恢復施工，期間發(fā)包方不得轉包未完工程。
八、本合同結算方式：銀行即期匯票，結算幣種為人民幣。
九、本工程發(fā)票，發(fā)包方同意承包方技術服務及現(xiàn)場安裝部分開具發(fā)票，承包方所屬公司內制造的構件材料由所屬公司開具發(fā)票。
第十一條 施工與設計變更
一、正式的設計施工圖紙、說明和有關技術資料，作為施工的有效依據，開工前由發(fā)包方履行組織設計交底和三方會審作出紀要的義務，作為施工的補充依據，承、發(fā)包方雙方均不得擅自修改。
二、施工中如發(fā)現(xiàn)設計的錯誤或嚴重不合理的地方，發(fā)現(xiàn)方應及時以書面形式通知對方，由提供設計圖紙方及時會同設計等有關單位研究確定修改意見或變更設計文件，承包方按修改或變更的設計文件進行施工。若發(fā)生增加費用(包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設備調遷、材料構配件積壓的實際損失)由責任方負責，并調整合同造價，修改變更期間工期中斷。
三、承包方在保證工程質量和不降低發(fā)包方技術要求及設計標準的前提下，優(yōu)化設計、修改工藝、其節(jié)約的價值歸承包方。
四、發(fā)包方如需設計變更，必須由原設計單位作出正式修改通知書和修改圖紙，界時，工期中斷，重大修改或增加造價和工期時，必須另行協(xié)商，承包方在取得投資證明落實，技術資料設計圖紙齊全時，承包方工期繼續(xù)予以實施。
五、如由承包方提供設計圖紙及有關技術資料的，如發(fā)包方需變更設計時，應由發(fā)包方正式以書面通知承包方進行設計變更，辦法與上相同。
第十二條 工程驗收
一、混凝土基礎工程由發(fā)包方驗收或監(jiān)理驗收合格后在發(fā)包方發(fā)出《進場開工通知》前交承包方復驗。
二、鋼結構工程驗收：按施工圖及說明文件、國家現(xiàn)行鋼結構工程標準進行中間驗收，驗收應在竣工通知發(fā)出后五天內開始，工期自驗收通知發(fā)出后中斷，逾期不進行中間驗收的，視為驗收合格。
三、發(fā)包方應對整體完工工程作最終驗收，最終驗收應在收到整體竣工通知十天內開始，逾期不驗收的，不影響支付工程款。
四、工程竣工驗收后，發(fā)包方方可使用，如未經驗收，發(fā)包方擅自使用或提前使用，則視為工程驗收合格。
五、在規(guī)定的保修期內，凡因承包方原因造成屋面、墻體滲漏等質量缺陷由承包方無償保修。在規(guī)定的保修期內，由于發(fā)包方的基礎質量原因或不合理使用以及超設計規(guī)范的自然力破壞造成的構件門窗變形和屋面、墻體的滲漏，其費用由發(fā)包方承擔。
第十三條 獎勵及違約責任
承包方責任：
一、工程質量不符合設計規(guī)定的，負責無償修理。
二、因承包方過錯不能按合同規(guī)定的期限交付使用的，每天按工程總價的萬分之五償付逾期違約金。
三、承包方負責提供設計圖紙的，因設計錯誤而造成的各種費用增加的結果自負，延誤工期的，向發(fā)包方支付設計錯誤部分的逾期違約金，越權代理設計的，承擔越權代理之責任。
四、如發(fā)包方未按合同規(guī)定支付工程進度款，承包方有權停止施工，并在工程進度款收到十日后再開工，工期雙倍順延，停工造成的在建工程損失、恢復施工必須的額外支出及相關的損失由發(fā)包方承擔。
發(fā)包方的責任：
一、未能按照合同的規(guī)定履行自己應負的責任，開竣工日期可以順延外，還應賠償承包方由此造成承包方的實際停工損失每日的機械租賃費及全體工人的工資并材料庫存費。
二、工程中途停建、緩建或由于要求變更設計而造成的停工、返工，應采取措施彌補或減少損失。同時，工期作中斷并賠償承包方由此停工、窩工、返工、材料構件、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。
三、工程未經驗收，發(fā)包方提前使用或擅自動用，由此而失去工程質量異議權并工期異議權，依法視為驗收合格。
四、承包方驗收通知書送達10天后發(fā)包方不組織驗收的，按全部工程造價自通知送達之日起償付每日萬分之五逾期違約金，并視為工程已驗收合格。
五、不按合同規(guī)定撥付工程進度款，按銀行有關逾期付款辦法的規(guī)定其所延付金額每天按萬分之五償付給承包方，并允許承包方停工，工期相應雙倍延期。
六、工程提前交付使用時，發(fā)包方應給予承包方工程總價的每天萬分之五的獎勵，在承包方通知竣工驗收發(fā)出十日內付清。
七、工程經驗收合格或未經驗收提前使用后仍不支付工程款的，違約金按總造價每日萬分之十支付違約金。
第十四條 安 全
一、承包方在工程施工至交付之前的過程中，發(fā)包方人員除駐工地代表外未經現(xiàn)場工程管理人員許可，不得擅自進入施工現(xiàn)場，否則，造成其人身安全或引起其他安全事故均由發(fā)包方負責。
二、在施工過程中，由于承包方違章施工，違反操作規(guī)程，造成人員安全或在建工程損壞，其責任由承包方承擔。
三、承包方應在其認為必要的處所設立安全警示牌或安全公告欄。
四、未盡事宜，按國家安全生產條例執(zhí)行。
第十五條 糾紛解決辦法
任何一方違反合同規(guī)定，雙方協(xié)商不成，按以下第( )項的方式解決：
一、向_____________________仲裁委員會申請仲裁;
二、向_____________________人民法院起訴。
第十六條 附 則
一、本合同一式__________份,合同附件________________份。甲已雙方各執(zhí)________份，本工程合同所屬合同條款、協(xié)議條款、方案圖紙、施工圖紙、招標文件、投標書、招標會議記錄、中標通知書，履行本合同過程中雙方現(xiàn)場代表簽署的聯(lián)系單、指令單、會議紀要等都具有法律效力，但本合同具有最高效力。
二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后成立，收到定金后合同即生效;工程竣工驗收符合要求，保修期滿結算工程款支付完畢后終止。
三、本合同簽定后，承、發(fā)包雙方如需要提出修改時，經雙方協(xié)商一致后，可以簽訂補充合同或協(xié)議作為本合同的補充合同，并與合同一并具有法律效力。 發(fā)包方：(全名)
(蓋章)
法定代表人(簽章)：
委托代理人(簽章)：
經 辦 人：
單位地址：
開戶銀行：
帳 號：
電 話：
傳 真：
郵政編碼：
年 月
(蓋章)：
法定代表人(簽章)：
委托代理人(簽章)：
經 辦 人：
單位地址：
開戶銀行：
帳 號：
電 話：
傳 真：
郵政編碼：
年 月 日
承包方：(全名) 日
泥水工程合同篇5
甲方(居間人)：________________
乙方(委托人)：________________
根據《中華人民共和國民法典》，經甲、乙雙方友好協(xié)商，就甲方為乙方提供居間服務，促成乙方獲得目標工程承包事宜，達成如下協(xié)議：
一、委托事項
1、擬將其項目的工程(以下簡稱“該工程項目”)對外招標。
乙方自愿委托甲方為其提供居間服務，并使其獲得該工程項目一個或分期多個工程標段的中標。
2、甲方接受乙方委托，負責就該工程項目，引薦乙方與建設單位直接洽談，向乙方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成乙方與建設單位簽訂該工程項目一個或分期多個工程標段的專業(yè)承包施工合同。
3、本合同中“居間成功”是指乙方與建設單位就該工程項目的任一工程標段簽訂了專業(yè)承包施工合同。
二、甲方責任和義務
1、甲方應及時向乙方提供有關該工程項目的招標信息及有關招標文件，并積極配合乙方協(xié)調整個投標過程中的運作及信息溝通，全力配合乙方制定合理有效的投標文件，盡最大努力幫助乙方逐步入圍，直至最后中標，簽訂工程合同。
2、如果居間成功，甲方應在乙方保證施工質量、進度，并得到建設單位和監(jiān)理方簽字認可的前提下配合乙方從建設單位收取工程款。
三、乙方責任和義務
1、乙方應按照建設單位的要求，提供乙方作為投標人證明其具備承擔該工程項目的能力，及符合國家或者招標文件對投標人資格條件規(guī)定的證明材料，包括但不限于資質證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;
2、乙方在甲方引薦下負責和建設單位進行合同談判。
3、如果居間成功，則由乙方全面履行和建設單位所簽訂的專業(yè)施工合同。
甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
4、如果居間成功，乙方應在施工過程中保證質量、進度，并得到建設單位和監(jiān)理方的簽字認可。
5、如果居間成功，則乙方應按本合同約定，向甲方支付居間報酬。
如果未及時支付，則按違約責任條款的規(guī)定向甲方支付違約金。
6、乙方須自行承提在投標過程中有關履約保證金，標書制作，聯(lián)絡運作等全部費用。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、居間報酬是指乙方按該工程項目的單個特定工程標段施工合同金額計算或按該工程項目的單個特定工程標段所獲取毛利潤計算應向甲方支付的報酬。
2、乙方應按該工程項目任一特定工程標段施工合同金額的向甲支付保底居間報酬;當乙方就該工程項目之任一特定工程標段與建設單位進行竣工結算后，如毛利潤的%超過前述保底居間報酬金額時，則乙方還應向甲方支付該超額部分。
3、居間成功后，乙方應在其與建設單位簽訂專業(yè)施工合同三日內向甲方支付保底居間報酬金額的%;乙方應在其施工隊伍進場后十日內向甲方支付保底居間報酬金額的________%;余額部分按前述規(guī)定待乙方與建設單位竣工結算完畢取得全部工程款后五日內全部結清。
4、乙方以現(xiàn)金向甲方支付居間報酬。
五、居間費用的承擔
居間費用是指甲方為完成委托事項實際支出的必要費用。
無論甲方是否完成本合同所包含的委托事項，乙方同意承擔部分但總額不超過的居間費用。
六、違約責任
居間成功后，如果乙方未按本合同第四條第3款的約定及時全額地向甲方支付居間報酬，則乙方除應立即全額付清該居間報酬外，還應從逾期之日起每日按拖欠金額的千分之三向甲方支付逾期付款違約金。
七、爭議解決方式
本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，若協(xié)商不成，雙方應將糾紛交甲方所在地人民法院審理解決。
八、合同生效與終止
1、本合同自簽字簽署之日起生效，
2、如果至月日，甲方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。
3、如果因建設單位原因導致該工程項目的終止，則本合同自動終止。
4、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
5、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
九、其他事項
1、甲方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方：________________乙方：________________
________年________月________日
泥水工程合同篇6
甲方：
乙方：
甲乙雙方按照﹤中華人民共和國經濟合同經濟合同法﹥和﹤建筑工程承包合同條例﹥規(guī)定的原則，結合工程的實際情況。達成如下協(xié)議。
第一條 工程概況
1、工程名稱：皖南國際大酒店
2、工程地址：涇縣開發(fā)區(qū)高架橋旁
3、承包范圍：九—十七層電梯間墻面干掛、電梯門套、地面大理石鋪貼、樓梯踏步大理石鋪貼、衛(wèi)生間洗漱臺面、淋浴房地面、門檻石、窗臺。
第二條 承包方式：包材料、包鋪料、包安裝、包質量、包安全、包進度
第三條 質量等級：以甲方和業(yè)主審定的優(yōu)良樣品為準;如果批量材料到場與樣品不符所造成的損失將由乙方全部承擔。
第四條 施工圖紙：按照建設方提供的為準。如有變動甲方及時通知乙方。甲方提供提供技術交底、施工圖紙一份。
第五條 甲方駐地代表：
乙方駐地代表：
第六條 基礎工作：
甲方提供安全場地，提供臨時水、電使用(費用自理)。乙方提供大理石樣品，供甲方選樣。提供樣品清單以及大理石加工費、安裝人工費清單。
第七條 工程進度計劃
根據建設方和甲方總進度要求，乙方提供施工計劃表。
第八條 工程監(jiān)督
建設方、發(fā)包方、施工方三方共同監(jiān)督。上一道工序驗收合格;
再進行下一道工序施工。
第九條 工程款、支付方式
工程款結算依據：
1、工程量計算以實際完成面為準。
2、以乙方上報的大理石價格清單由甲方核定的價格為準。
3、工程暫估價大寫元;
4、支付方式按甲方與業(yè)主簽訂的合同付款方式同步付款，預留5%作為質保金。
第十條 工程驗收
按照國家建筑裝修行業(yè)標準實行驗收;達不到驗收標準造成返工的損失全部由乙方承擔;工期延誤造成甲方損失的將以每天1000元作為賠償金。
第十一條 決算
本合同及合同以外增加部分同時計入決算。
第一條 保修
自竣工驗收起乙方承擔施工范圍內工程二年維修義務，費用自行承擔。
第十一條 爭議
發(fā)生爭議雙方協(xié)商解決。雙方不能達成一致，可以提請勞動部門仲裁。還不能達成一致可以到 法院提起上訴。
第十二條 違約責任
甲方如果不能按時按合同履行合約賠償乙方合同總價5%的違約金。 乙方如果不能按時按合同履行合約賠償甲方合同總價5%的違約金。 第十三條 本合同一式-_____份當事人各執(zhí)______份。本合同自______年_______月________日之日起生效。
本合同未盡事宜，雙方可以協(xié)商訂立補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同有同等的效力。
發(fā)包方
單位名稱(章)
單位名稱：
法人代表： 承包方 單位名稱(章) 單位地址： 法人代表：
電話： 電話：
日期：
日期：
泥水工程合同篇7
建設單位(甲方)：
承包單位(乙方)：
甲方有一套位于 zzb2-203;b2-201樣板房 的商品房，現(xiàn)委托乙方對該商品房 泥水 部份進行裝修。乙方按甲方圖紙進行施工(附圖紙)。
一、工程名稱：室內裝修 泥水 工程
二、施工地點：
三、泥水工程總造價：按甲乙雙方簽訂的價格(附材料和人工價格表、施工驗收檢準)，以工程現(xiàn)場實量數(shù)量結算。
四、付款方式：工程完全完工并或甲方項目負責人驗收合格后，甲方于三十天內支付乙方90%的工程款，余下的10%的工程款為質量保證金，如無乙方原因導致的質量問題，或乙方已對質量問題部份進行整改的，甲方需于半年后支付給乙方。
五、施工期限：從20xx年3 月25日起至20xx年4 月25日止共 31 天內完成。如因甲方改變設計方案，或甲方材料不能按時到位，工期將順延。
六、保修：保修期為 半 年，保修期內屬乙方施工質量問題，乙方需進行保修，保修所產生的費用(包括材料)均由乙方負責。(如屬甲方人為損壞或天然災害問題除外)。
七、責任：(1)乙方在進場施工前需檢查墻體結構的完整。嚴格按照甲方的施工指引和甲方的施工標準進行施工(附施工指引和驗收標準及甲方和施工現(xiàn)場管理理制度)
(2)乙方未經甲方同意不能變更施工方案，否則造成的經濟損失由乙方負責。
(3)施工過程中乙方應注意消防、工傷的安全，如因乙方原因造成的損失和乙方人員工傷意外，均由乙方自行負責。
(4)因乙方的原因未能按工期完成的，按延誤天數(shù)每天扣罰總工程款的5%.
八、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。由雙方簽字后生效，全部工程結算后自行終止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
